近日，我所律师代理的某国家单位建设工程施工合同纠纷案件历时两年半，经过九次开庭，数十次会议，最终取得良好的结果，成功维护了委托人的合法权益。

2017年，经过招投标程序，原告北京某施工企业中标被告某国家单位发包的某项目，双方签署了《建设工程施工合同》。施工过程中就结算事项双方发生争议，原告施工企业将被告某国家单位诉至法院，起诉金额约5800万，我所律师代理被告某国家单位参加全案诉讼工作。

本案的难点在于：1、工程存在巨大的工程变更，变更后的价款远超合同约定价格及被告某国家单位项目预算，且变更文件基本都有委托方人员签字确认，不被计入结算造价的难度极大；2、工期严重延误（主要原因是施工现场不满足施工条件），原告以此为依据主张近1000万的窝工费等损失；3、工程款逾期利息超过1000万元；4、施工过程中还涉及主体变更、人员变动等多重问题。本案法律关系复杂，案件材料繁多，被告收到传票时已经临近开庭，律师在时间紧、任务重的情况下，加班加点梳理材料、了解案情、准备应诉材料。

在梳理过程中律师团队发现，案涉工程是国有资金投资的工程，资金来源为财政预算，招投标文件亦确定案涉工程为最高限价工程。同时，律师团队发现原告使用过程验收资料作为竣工验收的证据，以此为依据主张过千万的逾期利息，但案涉工程实际并未进行竣工验收；原告主张的窝工费亦存在诸多疑点，既不符合现场情况、也与常理相悖。综合前述诸多问题，最终形成答辩证据及有效的代理意见，提交法院。

本案历经九次正式庭审及多次会议，最终法官采纳了律师团队提出的大部分意见，案件经两级法院审理，最终仅判决支持原告主张的2800余万元工程款，该笔款项亦在委托人预算范围内。对于原告主张的窝工、工程款逾期利息及鉴定意见书中有争议部分等其它主张均未支持，判决扣减金额3000万，超过原告起诉金额的50%以上，取得了委托人某国家单位满意的判决结果。

本案代理律师

杨红卫

高级合伙人 | 北京

业务涉及外商投资、国际贸易、反垄断及反腐败合规、商事谈判、产品责任诉讼、劳动人事等，能够熟练使用日语为工作语言开展各项业务。

邮箱：hongwei.yang@kangdalawyers.com

宋长缨

高级合伙人 | 北京 天津

业务领域为民商事争议解决、公司法律业务；擅长建设工程纠纷等方面的法律服务。

邮箱：changying.song@kangdalawyers.com

李鑫

律师 | 北京

康达房地产与建设工程业务委员会秘书长，业务领域为民商事争议解决，擅长房地产与建设工程。

邮箱：xin_li@kangdalawyers.com

王钦颢

律师 | 北京

专业领域为刑事辩护及民商事争议解决。

邮箱：qinhao.wang@kangdalawyers.com